Archives par mot-clé : Ecole ouvière

Le Groupe Scolaire « Ouvière »

Election des représentants des parents d’élèves le 9 octobre 2020

Comme chaque année, les parents d’élèves de l’école élémentaire et de la maternelle Ouvière (comme ceux des autres établissements de la commune)
seront appelés à élire leurs représentants dans les écoles. Pour la rentrée 2020-2021, les élections se tiendront le vendredi 9 octobre au choix de l’établissement. Ça fait partie de la démocratie participative.

Être parent et inscrit sur une liste :
Le parent d’un enfant scolarisé en maternelle, en primaire, etc…, est électeur et éligible, s’il exerce l’autorité parentale sur son enfant. Pour être élu à ce poste, il faut être inscrit sur une liste affiliée ou non à une association ou une fédération, comme la FCPE (Fédération des conseils de parents d’Élèves) et la PEEP (Fédération des parents d’Élèves de l’enseignement public). Il existe aussi des listes indépendantes : Parents de l’Ouvière Unis à Fuveau( POUF) Mail : pouf.ouviere@gmail.com , Parents d’Elèves à Fuveau (PEF).


Une fois élus, les parents délégués deviennent des membres à part entière de la communauté éducative. Ils s’engagent dans la vie de l’établissement et donnent leur avis sur les questions portant sur la restauration scolaire, l’hygiène ou encore la sécurité des enfants.
Cliquer pour voir le calendrier des élections de parents d’élèves 2020-2021

16 septembre 2020, pas de cas de Covid signalé à l’Ouvière

Mercredi matin sur FranceInfo, Mme le Maire de Fuveau déclarait : « … je n’ai aucun signalement de cas de covid dans mes écoles et mes crèches« ., ce qui inclut le groupe scolaire de l’Ouvière.

Fait divers : Candélabre endommagé, devant l’école maternelle Ouvière

Mardi 15 septembre 2020, à l’heure de la sortie, en bordure du parking, devant la maternelle à 16h20, une habitante du quartier passant sur le trottoir, remarque que la plaque fermant le pylône est à terre en travers du trottoir avec les cables et tout le système électrique accessibles aux enfants (Photo, ci contre).
Reflexe citoyen de cette personne : Appel de la Police Municipale dans l’instant qui dit transmettre aux Services Techniques.
Dans la foulée, elle prévient aussi la Maternelle du danger potentiel.

A 17h30, par acquis de conscience, elle retourne voir si le candélabre a été sécurisé. 
Déception, rien ne s’est passé ! 2ème appel à  la Police municipale. Réponse : Ils ne sont pas habilités. Ils ont transmis aux services techniques.

La citoyenne se fâche … , argumente sur la sécurité des enfants, Etc..  disant : Venez voir !
17h40, la patrouille de Police arrive et remet la plaque en place avec du gros scotch noir.
Il aura fallu toute la ténacité de cette habitante pour obtenir un résultat. Fin de l’histoire.

Était-ce une préparation de vol de câbles, comme cela s »est déjà produit ? Le résultat d’une action d’incivilité ? Du mobilier urbain qui a subit maintes interventions et qui commence à avoir fait son temps ?
Par ailleurs, on peut observer que de nombreux candélabres de l’éclairage public, dans le quartier, ont déjà été rafistolés avec du gros scotch de diverses couleurs, de façon similaire.

Sortie des classes, 1er jour, à l’école élémentaire Ouvière

Parking public de 100 places plein

2 septembre 2020 : Hier, Jour de rentrée à l’école élémentaire Ouvière (251 élèves inscrits, un de plus que l’an passé).
La sortie à 16h30 en quelques photos, ci-après.
Nous constatons : Parking Public quasi-complet, Parking devant l’école complet, plus des véhicules en stationnement anarchique le long de l’impasse St-François et sur la zone chantier, au total plus 150 véhicules présents.
Sans oublier les parents qui attendent leurs enfants sans vraiment respecter les gestes barrières.

Une concentration de véhicules qui pose question

Ce constat mériterait peut-être que l’on s’interroge de façon approfondie, sur comment s’y prendre pour faire en sorte que plus de familles ne soient pas obligées de prendre leur voiture pour amener ou aller chercher leurs enfants à l’école ?
Des pistes existent : incitation au covoiturage entre parents voisins, mises en place d’un ramassage scolaire de proximité avec des minibus et surtout refonte de la carte scolaire avec la création d’un nouveau groupe scolaire de proximité pour des quartiers en forte progression et très éloignés de celui de l’Ouvière.

Le cheminement piéton sécurisé n’est toujours pas opérationnel

Accès trottoir barré par le regard endommagé

En février 2020, nous avions constaté (voir plus bas) qu’un regard endommagé et les barrières mises autour empêchaient une utilisation normale du cheminement piétonnier sécurisé, entre la sortie de l’école et le parking public, crée tout récemment.
Cela est resté ainsi pendant le confinement et jusqu’à l’été.
A la vieille de la rentrée, des habitants, nous font remarquer que les vacances scolaires, n’avaient été mise à profit non plus par la commune pour effectuer une réparation.
Immédiatement, lundi 31 aout, nous avons attiré l’attention de la Direction générale des services de la Mairie sur cette situation qui oblige les piétons petits et grands, à contourner cet obstacle en marchant dans la rue et à se mettre en danger (vu le contexte, chantier, sortie d’école, etc..).
Mardi 2 septembre, la Directrice des générale des services, nous indiquait qu’elle prenait des dispositions pour que la réparation soit rapidement effectuée.

1er septembre, Rentrée scolaire 2020

La Commune a fait tout son possible pour que ça se passe bien. Voir l’affiche ci-dessous de source municipale

Juillet 2020, de nouveaux travaux d’isolation, sont-ils programmés, pendant l’été ?

Materiel stocké contre la grille de l’école élémentaire Ouvière

Nous n’avons pas plus d’information. Probablement qu’une partie de l’intérieur de l’école n’avait pas été isolé lors des travaux précédents.
Peut-être s’agit-il d’isoler l’ancien réfectoire transformé en classes.
Le jour de la rentrée, il restait encore quelques plaques non utilisées et non évacuées.

Réouverture partielle de l’Ecole Élémentaire Ouvière 
le 12 mai 2020

Cliquer dessus pour voir le courrier en grand format

L’école Élémentaire devrait re-ouvrir le 12 mai pour les élèves de CP et CM2 seulement, puis pour les autres niveaux à partir du 25 mai, suite à une communication de la directrice de l’Ecole Mme Corine Medjadj, avec la mise en place d’un protocole sanitaire très strict (Lire le Protocole de 63 pages) et une succession de sondages auprès des Parents d’élèves. Les enseignants effectuerons une pré-rentrée le 11 mai. Réouverture dans les mêmes condition de la maternelle Ouvière (Grande Section).
Pas d’ information sur les conditions de restauration à midi.

Confirmation municipale : Réouverture des écoles le 12 mai 2020

16 mars 2020, fermeture des écoles et réfectoire
pour cause de confinement

10 février 2020, le cheminement piéton protégé est hors d’usage !

Pas d’autre choix que d’aller sur la route

Le cheminement piéton protégé crée par la commune, pour satisfaire les associations de parents d’élèves, afin de permettre de se rendre de l’école élémentaire Ouvière et du complexe sportif au parking public de 100 places, en toute sécurité, n’est plus utilisable :
– Le passage devant la salle du complexe est très fréquemment recouvert par une grande flaque boueuse.
– Peut-être en relation avec le chantier, une grille, une plaque et un bout de trottoir se sont affaissés, peu après leur remise à neuf, possiblement sous le passage répété de camions.

L’ensemble a été neutralisé par mesure de sécurité, au moyen de barrières disposées en triangle, qui obligent enfants et parents à descendre sur la chaussée pour contourner l’obstacle au lieu de continuer à cheminer sur le trottoir.  

Ecole élémentaire Ouvière en 2020
Ecole maternelle Ouvière en 2020

Règlement intérieur de l’Accueil de loisirs et de la restauration scolaire (1er février 2019)

Mai 2019, Projet d’aménagement du Parvis devant l’école élémentaire Ouvière :

Établit en concertation avec les seules associations de parents d’élèves, le CIQ a été tenu lui à l’écart de ce projet par la mairie considérant peut-être que ce ne sont pas aussi les enfants des habitants du quartier qui sont sensés fréquenter cette école.  Il semble que les associations sportives ont également été tenu à l’écart. Pas de date connue pour sa réalisation, peut-être à l’automne ? Voir le plan du projet ci-dessous. 


Plan du parvis entièrement piéton projeté devant l’école de l’Ouvière avec l’aide financière de la Région.

En 2017, Les élus avaient voté une demande de financement auprès du fonds régional d’aménagement du territoire (FRAT) afin de financer la réalisation d’équipements publics aux abords de l’école élémentaire Ouvière.
La commune peut en effet envisager ainsi une aide à hauteur de 30% maximum du montant des travaux, cette subvention ne pouvant dépasser 200 000 €.
En l’occurrence, il s’agira de créer un parvis piéton devant l’école élémentaire avec un cheminement sécurisé pour les scolaires et accompagnants, de refaire les trottoirs et de créer une bande cyclable sur le chemin de Saint François vers le village mais aussi jusqu’à l’entrée du lotissement « le Solfège ».
Sont envisagées également l’extension du réseau d’assainissement et la reprise de l’éclairage.(Source la Provence 29 04 2017, Florence Vatin)

Ecole maternelle de l’Ouvière , aménagement en bordure du parking

La commune reprend le muret du parking devant l’école maternelle de l’Ouvière

Novembre 2017, reprise de la bordure du parking :
Après quelques travaux de terrassement ces jours derniers , la commune reprend entièrement le muret de séparation entre le parking devant l’école maternelle de l’Ouvière et la haie qui fait office de clôture.

Le résultat au 03 10 2017 : Voir photo ci-contre .

Ecole élémentaire de l’Ouvière :

Aménagements extérieurs, cour école primaire de l’Ouvière

Dotations de la commune prévues, Budget 2018 , :
–  Dotation par classe : 1100, 00€  soit un budget global  12100,00 €.
– Transport : 1350, 00€ . dotation en augmentation.
– Participation aux projets de coopérative scolaire : 2750,00 €
– Classe découverte : 400,00 € euros par classe
– Mobilier, enveloppe globale pour les écoles : 10.000,00 € (de la commune ?)

situation en 2016 pour l’école élémentaire

Au final, l’école se retrouve avec 10 classes (+ 1 ULIS) opérationnelles et ouvertes (le dernière en 2016) au lieu de 12, deux ont été supprimées pour être transformées en locaux à destination du centre aéré, très utile au demeurant.
Effectuée avec la validation des associations de parents d’élèves et de l’équipe enseignante, toute cette opération serait presque parfaite, si pendant ce temps par une politique d’urbanisation intense, la commune n’avait pas provoqué un besoin supplémentaire de classes, sans vouloir l’anticiper.
Nous les avions pourtant alerté(voir questions autour d’une urbanisation) .

Résultat : Les trois classes restantes, libérées en 2013, étant déjà ré-ouvertes sous l’affluence des nouveaux Fuvelains,  sont prévus de nouveaux travaux : démolition du réfectoire fraîchement rénové pour le transformer en classes (2 ou 3, nombre exact non encore fixé), construction d’un nouveau réfectoire entre l’école maternelle et l’école primaire.

Source : Texte Modification N°5 du PLU – Notice Page 82 – II 5 Modification des emplacements réservés. 
Point 42. 6 – PLAN 3.3 – suppression de l’ER n°175
Objet et justification :
« ….., les besoins en équipement se sont accrus et notamment les besoins en équipement scolaire. La création d’un nouveau bâtiment pour un restaurant scolaire commun aux deux écoles de l’Ouvière sur la parcelle communale BI 78 à l’emplacement de l’ER 175, permettra de récupérer les locaux actuels de restauration scolaire pour la création de classes supplémentaire en complément du groupe scolaire. »
(Voir décisions concernant le quartier)

Source : Compte rendu Parents d’élèves Fuveau (PEF) Conseil d’école élémentaire Ouvière du 10 février 2017.
« Mr Johan Michelosi (élu municipal, adjoint aux affaires scolaires) nous informe que les prévisions d’effectifs pour la prochaine rentrée (2018) seront supérieures à celles attendues. La construction d’une nouvelle école sur la commune sera nécessaire ….En attendant la nouvelle école (5-6 ans), un projet va être mis en place à l’Ouvière :
Un réfectoire commun maternelle-primaire (mais entrées et salles séparées) de 500 m² est en projet de construction sur la parcelle entre les écoles. Cela permettra de libérer de la place dans chaque école pour quelques classes supplémentaires.
L’équipe enseignante fait part de ses inquiétudes à accueillir des classes supplémentaires, surtout pour les temps de récréation, car la cour n’est pas extensible …

Nos remarques:
Alors que la carte scolaire fait déjà venir des enfants de trop loin, avec un excessif va et vient de véhicules (impossibilité dans la plupart des cas de venir à pieds), est-il bien raisonnable de vouloir encore en augmenter la capacité ?
La cour de récréation, elle non plus, n’est pas extensible à l’infini.

Notre proposition :
Puisque la nouvelle école primaire, délais 5-6 ans minimum, que nous appelons de nos vœux depuis le début, n’est toujours pas officiellement à l’ordre du jour (voir questions autour d’une urbanisation). Pourquoi ne pas avoir prévu de construire une classe de plus et des locaux pour le centre aéré sur l’emplacement prévu finalement pour la construction d’un nouveau réfectoire (L’ER 175,Parcelle BI 78) ?
Cela n’aurait-il pas moins perturbé le fonctionnement de l’école et coûté beaucoup moins chers ?

Mme Corinne Medjadj, devient directrice de l’école élémentaire Ouvière à la rentrée scolaire 2016.

Pour quels résultats en 2015 ?

Le soleil écrit le nom de l’école au sol, en traversant la découpe au plafond. C’est fun !

Les travaux ont été terminés en mai 2015. L’école aura a été entièrement rénovée et inaugurée (cf Aujourd’hui Fuveau N°5, septembre 2015).

Coût final 1 470 000€ TTC en augmentation sur le précédent chiffrage.
Dans le cadre de la démarche « Agenda 21 » un silos a bois a été installé  pour les deux écoles.

Ceci parait curieux pour une école qui vient d’être équipé d’un chauffage au gaz de ville … Voir fiche N° 8 agenda 21, Paragraphe « Descriptif du projet ».

On a beaucoup de mal çà comprendre la cohérence de la politique énergétique de la Municipalité, après cela. 

Été 2014 les travaux de requalification :

Cour après travaux, les marches d’escaliers restent dangereuses.

Les travaux de requalification  commencés à partir de l’été 2014 et se sont poursuivis par tranches jusqu’en 2015 avec restructuration intérieure, des aménagements extérieurs dans la cour avec construction d’un préau et une mise aux normes (PMR) de l’établissement.

La maîtrise d’œuvre en est confiée à Brigitte GALLONI Architecte DPLG  et au bureau d’études BETEREM Ingénierie Aix .

Le montant des travaux est estimé à ce moment là, par la commune à 900 000€ HT. Ils seront finalement de : 1 066 580 € H.T (Enveloppe du marché) (voir compte rendu conseil municipal 25 09 2017).

Travaux ça continue…

n’aurait-on pas pu espérer des couleurs plus apaisantes ?

Rien n’est trop beau pour nos enfants, Quels travaux exactement ?
Détail des travaux réalisés listés dans  Aujourd’hui Fuveau  N° 2 septembre 2014 :
Cour de récréation entièrement reprise (malheureusement de nombreuses marches dangereuses pour les enfants sont conservées…), le préau est changé, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite réalisée, rénovation importante (sol, plafond, peinture, mode de chauffage) du bureau de la directrice, salle des maîtres, réfectoire (qu’il va falloir aujourd’hui casser…), couloirs, du hall d’accueil est effectuée, suivie par tranches, par la rénovations des classes, six par six avec remplacement des blocs sanitaires. Le total est estimé ce jour-là à plus de 1 300 000 € TTC.

Panneau annonçant les travaux,

En 2013 après la suppression de 5 classes transférées à l’école de la Roque Martine, avec pour effet positif de décongestionner le groupe scolaire le plus important de la commune, la Municipalité décida de procéder à différents travaux pour faire face principalement à des obligations réglementaires.

A la suite d’une étude des consommations énergétiques de la commune, plusieurs axes d’économies ont été trouvés et des points noirs comme l’isolation de l’école de l’Ouvière mis en lumière.

– Des travaux d’isolation extérieure (10 cm d’épaisseur) posée pendant l’été 2013, qui débouchèrent sur un aspect façade de type « Rubicube »,  dans un environnement de constructions de type « Provençal ».

Aspect extérieur après les travaux d’isolation

Mode de Chauffage : Gaz de ville ou Bois ?

Local chaudière : pas très raccord avec le style provençal environnant

– Des travaux de transformation du mode de chauffage en passant au gaz de ville, plus économique à long terme, grâce à l’engagement du promoteur d’en équiper également le projet du « Pré de l’Ouvière », avec la construction d’une chaudière dans un cube gris métallisé visible du chemin de Saint-François.
– Des travaux de requalification et de mises aux normes.

Eclairage de l’école primaire Ouvrière de Fuveau par LM5P

Présentation du Projet par LM5P :
La difficulté de ce projet a été de pouvoir garder un confort visuel optimal en donnant un côté tendance et actuel aux formes. Ainsi, nous avons choisi de travailler principalement l’éclairage avec des luminaires systèmes en lignes, suspendus et en saillie, ce qui permet de surligner toutes les pièces du projet. Pour l’entrée nous retrouvons ce marquage ligne lumineuse mais en sol, ce qui créer une opposition d’implantation en conservant une logique d’éclairement. La cantine (démolie par la suite) a reçu un traitement en plafonniers saillies ronds à un effet « gruyère » .

Parking réservé du réfectoire scolaire « Ouvière »

¨Parement décollé

Août 2020, des riverains nous informent qu’un parement s’est décollé sur le parking encore tout neuf, du réfectoire scolaire . Nous faisons suivre l’information en Mairie et aux Services Techniques.

Coût du parking réservé du réfectoire du groupe scolaire Ouvière :

Ce parking réservé a coûté 166 179 €, soit divisé par 29 places de stationnement : 5730 € pour chaque place de parking. Il a été financé par nos impôts locaux à raison de 55% Département, 15% Métropole, 30% la Commune.

Début décembre 2019 des résidus de chantier toujours présents aux abords du réfectoire

Sans commentaire !
9 octobre 2019, le « Parking Réservé » de 29 places est terminé :
Entrée en terre battue du parking, sur la gauche le talus de protection du pluvial

Réalisé pendant l’été en surplomb sur le canal, coté sud du réfectoire, il est destiné à accueillir les véhicules du personnel éducatif (enseignants) et des intervenants municipaux dans le réfectoire du groupe scolaire.

L’idée est de libérer des places de stationnement devant la maternelle, coté avenue Guérin Marchi, pour les parents des élèves de plus en plus nombreux à accompagner leurs enfants en voiture, en raison de l’éloignement provoqué par la carte scolaire actuelle.

L’accès à ce parking, est resté en terre battue (opposition de la Ste du Canal de Provence à son goudronnage), et la barrière « sécurité » du canal a du être été reculée jusqu’à l’entrée du parking. 

Absence de protection pour les enfants
coté lotissement du « Grand Vallat »

Bien que longeant l’école maternelle, aucune protection n’a été installée en bordure de la voie d’accès, côté lotissement du Grand Vallat situé en contrebas qui avec une haie de broussailles et d’épineux pour seule séparation, peut présenter un danger de chute pour un enfant échappant à la vigilance de ses parents.

A noter que le fléchage du chantier à partir de le RD 96 en direction de la RD 56E est toujours en place début octobre alors que ce chantier est maintenant terminé. Un Oubli ? 

Parking réservé de 29 places

En l’absence de concertation préalable avec le CIQ et/ou les riverains, le chantier s’est déroulé dans une ambiance conflictuelle permanente (horaires de travaux non respectés, bruit, poussière, déchets de chantier aux quatre vents, écoulement pluvial mal maîtrisé) avec les habitants mitoyens du Lotissement du « Grand Vallat ». Les riverains  ont finalement obtenu, en fin de chemin d’accès, la création d’un talus de terre, en limite de propriété, comme solution pour bloquer et dévier les eaux de pluie futures. Rien d’autre n’est prévu le long du chemin d’accès, ni muret ni clôture grillagée de protection côté aval. 

Des travaux  » Maîtrise d’ouvrage municipale  » effectués
avant l’obtention du permis !

Un affichage bien discret au fond du parking

Une fois les déboires des riverains mis de coté, ce qui apparaît comme le plus choquant, dans le processus de création de ce parking, c’est que le document officiel des services d’urbanisme de Fuveau, qui l’autorise et le valide, est postérieur à la réalisation des travaux, puisqu’il a été affiché en Mairie le 14 octobre 2019 et transmis en Préfecture le 16 octobre 2019 et affiché sur place le 13 novembre 2019 (Voir photo ci-jointe). Voir le document de non opposition, valant permis de travaux. 

En fait les travaux du parking ont démarré fin juin. ils ont été effectués au cours de l’été, pendant que le dossier était instruit, en contradiction avec le document officiel qui stipule que « les travaux peuvent commencer dés que l’autorisation est exécutoire » , dans ce cas le 14 octobre 2019, sans respecter non plus les possibilités de recours qui sont indiquées à la fin du document de non opposition.

Le Parking réservé derrière le réfectoire, en cours de finition.

20 août 2019 : On a un peu de mal en regardant l’aménagement de surface à imaginer comment ce parking va pouvoir à la fois contenir 29 places de parking, être une aire de retournement pour le camion poubelle et un accès sécurité pour les pompiers. 

Le mur de soutènement du parking

Sans réelles fondations, monté avec une simple rangée parpaings sur 2 m/2,50m de hauteur, sur une longueur d’environ 50 m sans renforts en béton armée, sans ouverture, ni pissette pour  l’écoulement de l’eau de pluie, la construction de ce mur de soutènement du parking, en surplomb du canal et des villas, ne semble pas exempt de possibles déconvenues futures.  

« Réfectoire Scolaire » commun aux Ecoles de l’Ouvière ! à Fuveau

« Malgré tout, Le problème de fond, soulevé par le CIQ dés mars 2017 : Le besoin d’une école supplémentaire sur la commune, n’est pas traité, au détriment de la qualité de vie des habitants de notre quartier ! »

Cet investissement dans un équipement public neuf n’a pas été mis à profit pour y introduire une dimension de transition énergétique/écologique comme l’indiquent les « non » dans ce document du permis de construire : Voir le document énergie renouvelable
 Le CIQ le déplore.

Nouveau réfectoire, un démarrage en demi-teinte, d’après le conseil d’école

Règlement intérieur de l’Accueil de loisirs
et de la restauration scolaire (1er février 2019)

L’intérieur du réfectoire

Conseil d’école de l’école élémentaire Ouvière du 5 novembre 2019
En Bref : Suite à la tenue de ce conseil d’école, il est remarqué de nombreuses malfaçons dans les locaux de l’école, une demande d’entretien des arbres et de nouvelles plantations pour obtenir de l’ombre, des difficultés constatés au démarrage du nouveau réfectoire pour ce qui est du personnel intervenant. 
Concernant le chantier de transformation de l’ancien réfectoire, les 2 nouvelles classes et la salle des maîtres, il est annoncé que l’ensemble devrait être livré le 22 novembre 2019.
Il est noté l’absence de chauffage dans la salle des maîtres, le bureau de la directrice, et couloirs attenants et la salle bibliothèque/informatique. (Sources association parents d’élèves P.O.U.F et C.R. officiel) 

Par qui et ou sont préparés les repas ?
L’intérieur du réfectoire

Les repas sont préparés par la société SOGERES (Filiale de SODEXO) sur le site de production d’Aubagne avec pour partie des produits locaux de la région aubannaise et transportés en camions au réfectoire du groupe scolaire. En l’absence de cuisine centrale communale, malgré les 820 repas servis par jour dans les écoles maternelles et élémentaires de Fuveau, les menus ont été validés par les parents qui avaient le choix entre la Sogeres et la Sogeres. Seul le pain est acheté sur Fuveau. 

Rentrée scolaire de Septembre 2019 et mise en service du réfectoire

Bonne nouvelle, nos enfants grandissent !  37 enfants en moins dans les écoles publiques (maternelle & élémentaire) de la commune à la rentrée.  Le groupe scolaire Ouvière accueillera, lui,  116 élèves (+1 qu’en 2018) pour la maternelle et 250 élèves (-8 qu’en 2018) pour l’école élémentaire, le 2 septembre 2019, d’après les chiffres communiqués par la Mairie. C’est à dire un va et vient quotidien d’environ 300 véhicules deux fois par jours, aux abords du groupe scolaire.

Panneau publicitaire présent sur un candélabre devant la maternelle depuis 9 mois.

4 septembre 2019 : Tandis que la municipalité lance une enquête publique sur l’élaboration d’un » règlement local de publicité », juste devant l’école maternelle on peut observer quoi depuis prés de 9 mois ? 

 22 août 2019 : Après l’orage, en l’espace d’un heure, la cour de la maternelle se trouve inondée. Aucune trace de système d’évacuation de l’eau de pluie n’est visible.

L’eau de pluie de l’orage suit la pente en direction du muret de la maison voisine, de l’autre coté en contrebas du chantier. La villa est à la limite de l’inondation. Ou est le réseaux d’écoulement du pluvial ?

Villa mitoyenne en contrebas, à la limite de l’inondation !

Le réfectoire qui n’est pas encore en service, le 22 août 2019, à 8h du soir, après l’orage, en l’absence de toute âme qui vive à proximité, il est pourtant tout éclairé à l’intérieur ?

22 août après l’orage, 8h du soir, on aperçoit la lumière à l’intérieur du réfectoire.

Et L’ancien réfectoire de l’école élémentaire ? 

30 Juillet 2019 :  Et pendant ce temps à l’école élémentaire, les travaux de démolition du réfectoire, rénové en 2014/2015, ont commencé, comme en témoigne la benne à gravas dans l’entrée de l’école et divers matériels scolaires entreposés en plein air en attente d’affectation ou de déchetterie ?  

Aux abords de la cantine en construction 

20 juillet 2019 :  La benne de chantier en photo ci-dessous est pleine, mais n’a pas été enlevée pour être remplacée par une autre benne vide. Du coup on peu observer un dépotoir annexe qui s’est développé contre le grillage de ce qu’il reste de la cour de la maternelle.  Aux alentours divers déchets (plastiques,cartons, canettes, etc..) sont éparpillés par le vent ou par les ouvriers ou un peu les deux ? Est il prévu un nettoyage des abords du chantiers ?  

Buse neuve fendue de haut en bas à l’entrée du parking

Une volumineuse buse fissurée dans l’angle du bâtiment à l’entrée du futur parking ,en façade sud (sur-verse bassin de rétention). Comme il n’est pas imaginable, qu’elle ait été posée cassée, il semblerait qu’elle a souffert des va et vient récents des camions sur le chantier. Elle est fendue de haut en bas. Sera-t-elle maintenue en l’état ?  Sera-t-elle remplacée ? Y a-til encore un suivi de chantier en cette période estivale ? 

 

Dernières évolutions des travaux aux abords du chantier

15 Juillet 2019 : Le futur parking de 29 places réservées au personnel intervenant dans le groupe scolaire est en cours de réalisation. Présenté sur les plans, tantôt comme une aire de retournement pour le camion poubelle, tantôt comme un accès sécurité, tantôt comme un parking (ER), il comporte en surface de nombreux regards et buses (pluvial, tout à l’égout). Un bassin de rétention (complémentaire à celui sous le réfectoire) était envisagé sous le parking : A-t-il été réalisé ?  Sur le coté, un simple mur en parpaing est en cours de construction afin de contenir  tout le volume de terre apporté pour la réalisation du terre plein (parking) à l’aplomb du Canal de Provence. Sur le Canal d’importants talus de terre sont toujours visibles en surplomb des villas mitoyennes

Que dit le Conseil d’Ecole de fin d’année scolaire ?

26 juin 2019 : D’après le compte rendu du Conseil d’Ecole du 18 juin 2019 (sources site PEF):
–  » Les locaux libérés (réfectoire actuel de l’école élémentaire) des travaux de réhabilitation vont commencer dès cet été et devraient se prolonger jusqu’aux vacances de la Toussaint (planning théorique mais s’attendre à des retards). La place disponible sera transformée en 2 salles de classes (50 et 60 m2) et 1 salle des maîtres (30 m2). La salle des maîtres actuelle sera elle transformée en bureau pour la Directrice.
Les enseignants déplorent de ne pas avoir été consultés par la mairie sur la transformation de ces locaux, car ils auraient aimé donner leur avis sur l’organisation de l’espace « .

Mise en service de la nouvelle cantine et organisation envisagée :
« Le nouveau réfectoire sera mis en service dès la rentrée de septembre 2019.

  • Organisation : self comme à l’heure actuelle.
  • Capacité d’accueil : 120 possibles mais il est  prévu de travailler sur 90/100 enfants simultanément (contre 60 aujourd’hui).
  • Un casier sera disponible pour les vêtements et des robinets pour se laver les mains.
  • Personnel : + 1 par école.
  • Une visite des nouveaux locaux doit être organisée pour les parents d’élèves « élus » et les enseignants le 27/06 /2019. »

21 juin 2019 :  Des travaux de terrassement ont débuté derriere le bâtiment en surplomb du Canal avec des va et vient de camions bennes dés 6h du matin. Les »bip bip » de recul sont entendus dans tout le quartier tandis que le bruit des engins (moteurs, creusement) est particulièrement gênant pour les voisins des maisons du lotissement du « Grand Vallat », immédiatement en contre-bas, qui s’en plaignent.

1er juin 2019 : les finitions se poursuivent

Bâches plastiques ayant pour but de protéger les enfants de la poussière du chantier de construction

Tour complet des bâtiments en images

16 avril 2019 : Coté Sud vues du Canal de Provence en contrebas. (Cliquez sur les photos pour les voir en grand)

Coté sud et sud ouest , façades et préau (Cliquez sur les photos pour les voir en grand)

Coté est et coté ouest, nord ouest, abords du chantier (Cliquez sur les photos pour les voir en grand)

Façades nord et ouest (Cliquez sur les photos pour les voir en grand)

Avril 2019 : Après le dernier bulletin « Infos Travaux N°4 » de la mairie, il ne reste que les finitions (peintures, sols, etc…) à faire et la pose « des cuisines ». La livraison d’un bâtiment opérationnel est confirmé pour septembre 2019.

Mars 2019 : Commencé en juin 2018, ce bâtiment arrive dans sa phase finale de construction. Qualifié officiellement de restaurant ce sera plutôt un réfectoire, la confection des repas devant continuer à être  préparée en totalité à l’extérieur de la commune dans des cuisines industrielles et les plats seulement réchauffés et dressés sur place.

Façade sud du réfectoire en surplomb du canal de Provence et des maisons
31-01-2019, Façade Nord, le gros oeuvre est presque fini.

Lors d’une réunion consacrée au projet de réaménagement du parking Guérin Marchi, le 13 décembre 2018, il a été signalé les deux choses suivantes par des riverains :

Pendant ce temps, le chantier de construction se poursuit
  • Des bus scolaires de 50 places, le matin, remontent l’avenue Guérin Marchi, vers le groupe scolaire, ce qui est en totale contradiction avec le plan de circulation prévu pour le ramassage scolaire, mis en place conjointement par la mairie et le département. Ces bus ne sont prévus qu’à la descente en provenance de la RD 96, via le passage étroit du chemin de Saint-François et le groupe scolaire. Les Elus en ont pris note, en présence d’un responsable de la réglementation silencieux.
  • Des camions et des engins de travaux publics ont été vus, circulants aux abords de la Maternelle, pour la construction du Réfectoire scolaire, aux heures de Rentrée/Sortie scolaire, contrairement aux engagements formels pris par la mairie sur ce point et aux instructions données aux entreprises intervenantes. Les Elus en ont pris note.

10 décembre 2018 :

Le bâti du restaurant commence à dépasser les toitures de la maternelle 

Informations Novembre 2018 :

Bientôt le toiture !

(Sources : Compte rendu du conseil d’école élémentaire Ouvière du 6 novembre 2018)
Le point sur les travaux du Réfectoire scolaire :
– Livraison des bâtiments prévue en avril : Vacances de Pâques (Elu), mi/fin mai  précise L’architecte.
– Une partie des équipements actuels pourra être récupérée, mais le reste devra être acheté.

Liste des entreprises intervenants sur le chantier

– Une période de « vacances » sera nécessaire pour finir d’équiper cette installation, mais le réfectoire devrait être opérationnel à la rentrée de septembre 2019.
Rien n’est dit sur la transformation du réfectoire actuel.
Le préau de l’école :
Il est projeté de l’agrandir, des réunion sont à prévoir, mais rien n’est décidé pour l’instant.
Le chantier du Pré de l’Ouvière :
– Le parking  est en cours de construction. La livraison est prévue en décembre 2018 avec une capacité de stationnement de 100 places.
– Janvier/février : Démarrage du chantier de construction dans le Pré de L’Ouvière de 12 logements sociaux, 18 logements privés + une résidence personnes âgées. Cette phase de construction devrait durer 18 mois soit jusqu’à l’été 2020 au mieux.
La réfection parvis devant l’école : Il est projeté plus tard, dans 2 ans, après la fin des travaux du Pré de l’Ouvière.
Le parking réservé aux enseignants : Il est confirmé un parking derrière le réfectoire, en surplomb du canal de Provence.

Conseil d’école des enfants du 15 novembre 2018 (Sources site PEF): Lire les demandes de nos enfants 

Fin octobre 2018, Information officielle mairie :
Les travaux devraient durer jusqu’en avril 2019.

19 octobre 2018 :

1er octobre 2018 :
Le gros oeuvre pour la partie en sous-sol semble terminé, la construction du réfectoire proprement dit, commence à sortir de terre, avec une forêt de ferraillages.

3 Septembre 2018 : Petits de la maternelle, gros « Bug » de rentrée !

Enfants de la maternelle traversant au milieu de la voirie, sans aucune sécurité, en raison d’un trottoir bouché par les travaux

Le 3 septembre 2018, au matin, jour de rentrée scolaire et de reprise du travail (pour beaucoup), des travaux ont commencé de bonne heure, avenue Guérin Marchi au niveau du petit parking situé entre la maternelle et l’école élémentaire Ouvière.
Effectués par un sous-traitant de la société des Eaux de Marseille en vue de procéder à un raccordement en eaux du groupe scolaire (le futur restaurant peut-être), ils ont entrepris de creuser une tranchée en travers de la voirie, coupant la moitié de la voie, également le trottoir, l’accès au petit parking ainsi qu’à la boite aux lettres de la Poste, après avoir garé leurs véhicules sur la chaussée et mis en place un système de circulation alternée.
A 11h30, les enfants de la maternelle n’avaient pas d’autre choix que de passer sur la route, au milieu de la circulation, en totale insécurité pour contourner le chantier (voir photo jointe).
Sans parler des gros bouchons et des retards des enfants le matin du fait de la quasi totale l’absence de parking au niveau de la maternelle.
Nous n’avons pas vu non plus de policiers municipaux à 11h30….
– Comment se fait-il qu’il n’y ait eu aucune information sur cette intervention programmée le jour de la rentrée ?
– Comment est-il possible que des travaux soient entrepris dans de pareilles conditions d’insécurité et de mise en danger pour les enfants usagers du quartier ?
– Comment se fait-il qu’il n’ait pas été prévu à minima un cheminement piétonnier provisoire sécurisé, avant de commencer à creuser ?
Nous avions évoqués dans notre dernière newsletter de possibles difficultés en raison des travaux, la réalité fut au delà !
Nous avons prévenu Mme le maire et lui avons fait part de notre stupéfaction.
Pourquoi ne pas avoir programmé ce raccordement le mercredi ???, d’autant que la tranchée était rebouché l’après midi et le chantier terminé vers 16h30.

Fin Août 2018, les travaux…. ça reprend !

Camion toupie à béton avec pompe automotrice en train de livrer sa cargaison et Grue télescopique.

Début Août 2018, les travaux ça avance !
L’implantation exacte du futur réfectoire apparaît plus clairement, avec les fondations qui sortent de terre. C’est la cour de la maternelle qui va faire les frais de l’opération et se trouver  grandement amputée par la nouvelle construction.

Villa du Grand Vallat en contrebas, des talus et du futur restaurant scolaire !

Juillet 2018 : Après les travaux de terrassement, les travaux de construction se poursuivent : Fondations, ancrages, sous-sol, bassin de rétention, locaux techniques, etc…Il est fait appel à une grue télescopique de grande dimension, pour assembler les éléments préfabriqués. En cas de fortes pluies , la sécurité de la maison mitoyenne est-elle vraiment assurée ? (voir la photo).

Grue télescopique pour soulever les éléments pré-fabriqués.

18 juin  2018 :  Cette fois-ci les travaux ont commencé pour de bon !
Par contre coté sécurité … ça laisse à désirer ! Le 18 juin au soir, les ouvriers sont partis en laissant les grilles grandes ouvertes, ainsi que la barrière du canal. N’importe qui pouvait aller s’y promener et des enfants auraient très bien pu s’amuser à grimper sur les engins de terrassement et les talus de terre. Ça se produira peut-être … Heureusement que la mairie communiquait il y peu, sur le site internet mairie :

De son coté La mairie communique :
– « Toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité aux abords du chantier.


cliquer dessus pour les voir en grand

Sur les photos, l’on peut apercevoir au fond des tissus blancs sur les grillages, qui cachent le chantier à la vue des enfants. Mais que dire de la poussière ?

Arrêté municipal autorisant le début du chantier à partir du 14 mai 2018

14 mai 2018, une semaine avant la date limite des recours possibles (Les 2 mois de recours n’ont pas été respectés. Il aurait fallu attendre au moins jusqu’au 21 mai, voir l’affichage du permis de construire plus bas ), un Arrêté municipal est affiché (qui autorise le chantier du 14 mai 2018 au 31 juillet 2019), deux Algécos sont installés sur le parking en contre-bas de l’école maternelle ainsi que des grilles et un tractopelle. Sans tenir compte des courriers envoyés par des propriétaires de la résidence du « Grand Vallat », et sans plus de concertation les travaux commencent avec GTI (Gardanne Travaux Industriels) RD 58a quartier Les Molx , Place de Biver 13120 Gardanne . Tel : 04 42 51 19 62.
Ce sont des travaux préparatoires : installation d’une base de vie, interdiction de l’accès au chantier des voitures et du public et enrochement pour empêcher tout véhicule (de chantier) de rouler sur le canal, pour le protéger .

L’Association Syndicale Libre des résidences du « Grand Vallat  » organise une Assemblée Générale extraordinaire des copropriétaires le 21 mai 2018. Une douzaine d’entre eux raccordés depuis longtemps directement au Canal de Provence en amont, pour la fourniture de l’eau d’arrosage de leurs jardins privatifs, sont très inquiets. En l’absence de toute concertation avec eux sur ces travaux, les canalisations de raccordement pourraient être endommagées par la pelleteuse au cours des travaux de creusement et de terrassement, si des précautions ne sont pas prises.

Plan du restaurant scolaire commun

De son coté La mairie communique :
– « Toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité aux abords du chantier.
– Aucune livraison ni trafic liés au chantier, ne sera autorisé du lundi au vendredi de 8h20 à 8h50 et de 16h20 à 16h50. »
et publie un plan des cantines en justifiant ce nouveau chantier de la façon suivante : « Ce projet a pour objectifs d’améliorer les conditions d’accueil des enfants sur le temps de la pose méridienne par la construction d’un nouveau restaurant scolaire plus grand, plus adapté, mieux insonorisé mettant les enfants dans de bonnes conditions pour prendre leur repas en conciliant un meilleur accueil pour les enfants  et des conditions de travail améliorés pour notre personnel municipal ».(Sources : site Internet mairie)

Les remarques du CIQ :
La mairie oublie de dire :
– Que c’est avant tout pour libérer l’actuel réfectoire de l’école élémentaire, et y  créer des classes supplémentaires pour augmenter la capacité du groupe scolaire que ces travaux ont été décidés, un peu précipitamment, après les précédents chantiers qui se sont succédés sur le groupe scolaire depuis 2014 (voir la suite de l’article).
– Que c’est pour palier à une imprévision face à l’augmentation des enfants à scolariser (en liaison avec l’attribution des permis de construire), la mairie n’étant pas en mesure de construire la nouvelle école dont la commune aurait besoin.
– Que ces travaux, de part le bruit, les poussières, toutes les contraintes liées au chantier, vont d’abord commencer par détériorer l’accueil et la qualité de l’enseignement pendant toute la durée de ce chantier. 

26 avril 2018, la lecture du permis de construire nous apprend :
1) L’existence d’un sous sol englobant la chaufferie au gaz de ville, un bassin de rétention à usage du seul réfectoire scolaire (les autres bâtiments de l’écoles maternelle sont déjà équipés de gouttières), et un ascenseur destiné aux personnes à mobilité réduite, pour accès au réfectoire de la maternelle. L’addition de ces différents éléments est-elle sans danger ?

Bassin de rétention des eaux pluviales sous le restaurant scolaire

Le bassin de rétention : Volume de stockage 64 m3, débit de fuite 1,28l/s avec raccordement sur le collecteur EP (eau pluvial) principal, qui part du parking devant le tennis et descend vers le Grand Vallat en traversant les Résidences du Grand Vallat (Buse en 600).

il n’est pas envisagé l’utilisation d’une énergie renouvelable, pour le chauffage du bâtiment, mais l’utilisation d’une chaudière gaz à condensation alimentée par une conduite gaz de ville cheminant dans le sous-sol, jusqu’au local technique.

2) Pour les ventilations, 3 types différents sont prévus : Ventilation double flux pour les réfectoires, Ventilation de process pour la cuisine, Ventilation simple flux pour les locaux à « pollution spécifique » (de quelle pollution et de quels locaux s’agit-il ?, les WC ?). (Connaitre le dispositif réglementaire qui s’applique à l’ensemble des établissements accueillant un jeune public)

Réseaux humides (eaux pluviales, eaux usées) indiqués : « en projet » et laissés vierges sur le plan du permis déjà accordé

3) L’étude du plan des réseaux humides montrent que seul l’existant est mentionné. Les réseaux des eaux pluviales, des eaux usées et de l’eau potable sont indiqués « en projet » sur la légende du plan. Cela signifie -t-il que rien n’est décidé dans ce domaine alors que le permis est déjà accordé ?

Zone Goudronnée tout autour du restaurant scolaire (en rouge sur la plan)

4) La création d’une importante zone goudronnée en prolongement du parking déjà existant de la maternelle, par dessus le canal de Provence, en dessus immédiat des villas du lotissement du « Grand Vallat », le long de la court de récréation (Surface totale environs 1900 m²). Elle se termine en cul de sac, coté sud entre le futur bâtiment et le canal de Provence avec pour destination : servir d’aire de retournement pour les camions d’ordures ménagères (difficilement compréhensible , alors qu’un autre document du même permis de construire, rédigé par la métropole, indique que les containers « Ordures ménagères » devront être présentés en bordure de l’avenue Guérin Marchi) et accessible pour les camions pompiers.
Qu’est-il prévu en bordure de cette zone goudronnée pour la séparer des villas mitoyennes? Une Clôture, une haie végétale ? Les deux ?

Zone bientôt goudronnée entre la cours de la Maternelle et le lotissement du Grand Vallat

Ailleurs, dans le même document, il est précisé qu’à terme, elle doit se transformer en parking privatif à usage du personnel exerçant dans le groupe scolaire. Tout cela est assez confus et contradictoire. Et surtout rien ne figure sur le permis sur comment le pluvial de toute cette nouvelle surface goudronnée et imperméabilisée de 1900 m² va être collecté et évacué ?  Existe-il des annexes complémentaires ? Actuellement, il existe un seul avaloir sur le parking déjà existant relié à un bout de réseau pluvial en direction de l’avenue Guérin Marchi. Le deuxième bassin de rétention, sous l’aire de retournement, prévu au PLU et dans le pluvial global du « Pré de l’Ouvière » ne figure pas, sur les plans de ce permis. Cela signifie-t-il qu’il ne se fera pas ? Ou qu’après avoir tout bien goudronné de neuf, il faudra quelques mois plus tard, tout re-démolir pour creuser le deuxième bassin de rétention. Ce deuxième bassin, recueillera-t-il le pluvial de la partie goudronnée ? recueillera-t-il autre chose ? Ce bassin sera-t-il relié directement  au collecteur d’eau pluviale en 600 qui descend vers le Grand Vallat ? les deux bassins seront-ils reliés? 
Cette zone goudronnée et le bassin de rétention qui va avec, semble plutôt faire partie des aménagements liés au PUP du Projet de L’Ouvière. Or Ils sont indiqués de façon partielle et incomplète dans le permis de construire du réfectoire scolaire, ce qui n’apporte que confusion et incertitudes vis à vis des riverains.

5) Côté école élémentaire, la transformation de l’actuel réfectoire étant traitée dans le même permis de construire,  nous prenons connaissance de la confirmation officielle de la création de 3 classes supplémentaires, plus une banalisée, donc 4 classes.  Le passage d’un effectif actuel de 280 à 385 après travaux (100 enfants de plus), c’est à dire avec la maternelle, si 2 classes supplémentaires sont crées (voir article plus bas), l’instauration d’un futur groupe scolaire de 550 enfants avec tous les va et viens supplémentaires que cela implique. On s’achemine ainsi vers l’implantation à terme, d’une groupe scolaire surdimensionné dans un quartier qui n’est pas adapté pour le recevoir.

« Le problème de fond, soulevé par le CIQ dés mars 2017, le besoin d’une école supplémentaire sur la commune, n’est pas traité, au détriment de la qualité de vie des habitants de notre quartier ! » 

Futur réfectoire commun du groupe scolaire Ouvière : aspect extérieur

10 avril 2018 : Nous avons découvert à l’occasion de la réunion annuelle CIQ de Fuveau/mairie, l’aspect extérieur du futur réfectoire scolaire. il s’agit d’un bâtiment moderne à toit plat qui ne s’inscrit pas dans le style d’architecture provençale de la maternelle, ni dans celui d’aucun des bâtiments publics récemment construits à proximité. Le bâtiment débordera en dehors de la cours de récréation, mais pas de beaucoup, d’après l’adjoint à l’urbanisme. L’architecte désigné est : Bernard Cervellini – 223, chemin de Sarragousse 13340 Rognac -tel : 04 42 78 62 76 – courriel : bernard.cervellini@orange.fr

Dossier du permis de construire consultable en cliquant sur chaque ligne pour ouvrir les documents : 

– Accord de permis de construire avec prescriptions
– Note de présentation 
– Avis et recommendations des différentes administrations et prestataires de services concernés
– Notice accessibilité handicapés
– Notice Sécurité
– Vue aérienne, cadastre, plantations, zone goudronnée 
– Plan de masse, réseaux humides & secs, plans de coupe
– Bassin de rétention, façades, photos

Affichage du permis de construire du restaurant scolaire

4 avril 2018 : Le permis de construire est affiché sur le grillage de l’enceinte de la maternelle. Il a été accordé en date de 21 mars 2018. Le détail du permis et les documents relatifs à celui-ci deviennent publics et consultables au service de l’urbanisme  (derrière la mairie) par les parents d’élèves et habitants du quartier qui le souhaiteraient. Pendant deux mois à compter du 21 mars pour motif sérieux et justifié des recours peuvent être déposés contre ce permis de construire. En l’absence de contestation,  début juin 2018, rien ne devrait plus s’opposer à ce que les travaux commencent  (au lieu de mars 2018 date initialement annoncée).

Planning de l’opération :
Avis de dépôt de Permis de Construire:
N° Permis de Construire PC 013 040 17L0092 , Date de Dépôt 30 10 2017
Demandeur : Commune de Fuveau – Lieux des travaux : Groupe scolaire l’Ouvière
Parcelles:  BI 167, BI 168, BI 77, BI 78, BI 79, BI 60 – Zonage PLU : UC2 UL 8
Objet des travaux : Restaurant scolaire – Superficie : 26708 m², Surface Plancher 670 M² 
Date de lancement des travaux : printemps (avril-mai) 2018 au lieu de mars 2018 annoncé initialement. Durée totale des travaux estimée par la commune à 15 mois.
– Date de fin des travaux : juin 2019 (s’il n’y a aucun retard, bien sur !) au lieu décembre 2018 annoncé initialement.
Sources :  Conseil municipal du 29/01/2018 et informations connues au 16/10/2017 – M. Johan Michelosi (Élu aux affaires scolaires et périscolaires), CR réunion Conseil d’école maternelle.

Le Conseil d’école maternelle du 15 février 2018 indique, extrait du compte rendu : « Les travaux de modification de la cour auront lieu pendant les vacances de février. Les travaux pour le nouveau réfectoire débuteront dans les semaines qui suivront ».

Amandier sauvage en fleurs, dans le quartier, juste à coté.

Autre information sur la qualité de l’air intérieur, extrait du compte rendu :
 » Au 1er janvier 2018, les établissements qui accueillent des enfants de moins de 6 ans devaient avoir réalisé des analyses de la qualité de l’air intérieur et définit des plans d’actions en cas de dépassement de certaines valeurs mesurées. Les analyses ont été réalisées et les résultats montrent qu’aucun dépassement sur le benzène, le formaldéhyde et le CO2 n’ont été mesurés. Les résultats complets de ces analyses seront consignés dans le registre sécurité de l’école. Aucune action de prévention supplémentaire n’est donc prévue, de même, pour le moment, aucun affichage des résultats n’est prévu. »
Qu’en sera-il, une fois les travaux commencés ?
(Connaitre le dispositif réglementaire qui s’applique à l’ensemble des établissements accueillant un jeune public)

Février 2018 : Suite aux précisions apportées par le Conseil municipal du 29 janvier 2018, ci-dessous le point sur les informations connues à ce jour, sur le projet de cantine scolaire à l’Ouvière (présentée comme restaurant) et nos commentaires.

Projet d’implantation d’un nouveau réfectoire entre les deux écoles (étoile rouge)

Contenu du projet municipal de réfectoire commun : Le projet de construction du nouveau réfectoire commun à l’école maternelle et à l’école élémentaire prend forme. Le réfectoire du groupe scolaire sera commun, mais avec deux salles différentes pour les élémentaires et pour les maternelles.

Le bâtiment sera de plain-pied, mieux insonorisé, permettant de meilleures conditions d’accueil pour les enfants et des conditions de travail  améliorées pour le personnel municipal. Il  se trouvera entre les deux écoles, coté maternelle, en face de la classe des « Petites Sections »,  et possédera un accès différent pour chaque école.

Le bâtiment comportera deux réfectoires :
– Un réfectoire de 180 m² pour l’ école élémentaire (contre 90 m² actuellement),
– Un réfectoire de 120 m² pour la maternelle (contre deux salles de 50 m² et 40 m² actuellement).
Pour la maternelle, il sera prévu un espace dédié aux Petites Sections plus cocooning (repas servis à table…). Et pour les Moyenne Sections/ Grandes Sections, il est prévu de mettre en place une formule de type self-service.

Entre les deux réfectoires, une cuisine centrale (froide, les repas sont en réalité préparés à l’extérieur ) de 102 m² de surface desservira les deux salles, plus des locaux techniques sur 149 m² pour les vestiaires hommes et femmes, les sanitaires, la circulation, les rangements, Etc… Tout sera aux normes ‘sécurité’ et aux normes sanitaires ‘HACCP'(Hazard Analysis Critical Control Point).  Un accès de chaque côté est prévu avec un sens circulatoire (une entrée et une sortie), avec des casiers sans fond, dans lesquels les enfants pourront déposer leurs affaires en entrant, et les récupérer en sortant. Une terrasse est prévue côté élémentaire.
Coût de l’opération estimé à 1 350 000,00€ H.T. 
Plan de financement prévisionnel: Subvention Conseil Départemental : 440 000 €,  Subvention Etat : 440 000 €, Subvention Région : 200 000 €, restera à charge de la commune 270 000 € soit 20% du montant total.

implantation probable du futur réfectoire du groupe scolaire Ouvière

Objectifs affichés pour justifier ce bâtiment :
– Augmenter les capacités des cantines scolaires qui, à l’heure actuelle, sont trop
justes (surtout pour l’école élémentaire qui compte 11 classes – certains élèves mangent au lance- pierre à 13h/13h15).
– Permettre aux enfants d’être moins « dans le stress de manger vite » et faire du repas « un moment plus convivial ».
La place libérée dans les écoles (comme l’actuelle cantine de la maternelle) pourra être utilisé pour aménager des espaces de vie dédiés aux enfants (bibliothèque, Etc, …). La vrai raison suit dessous.
« Les réfectoires ont été volontairement surdimensionnés car la commune prévoit, dans les prochaines années, l’ouverture de 2 classes supplémentaires en maternelle (soit à terme, 180 élèves au total) et 3 classes supplémentaires en élémentaire (soit au final, 420 élèves au total) » = 600. Sources PEF, C.R. Conseil Ecole Maternelle du 16/10/2017.
Ce document a été curieusement supprimé du site PEF.

La Mairie conteste ces chiffres et donne un total de 375 élèves actuellement (maternelle Ouvière 115 élèves et en élémentaire 260 hors classe ULIS), pour aboutir à termes dans plusieurs années à prés de 480-500 enfants.

Il n’en reste pas moins que par bricolages successifs, nous assistons à la création d’un groupe scolaire disproportionné sur cette partie de la commune dans un secteur inadapté à une telle concentration.

Futurs « espaces de classes » ou « espaces collectifs » :
Cette opération devrait libérer 230 m² dans l’école élémentaire, qui seront réaménagés en fonction de l’évolution des besoins d’après la commune, mais en bon français, cela signifie en classes supplémentaires, sauf déménagement massif improbable. L’intitulé des demandes de subventions sur le compte rendu du conseil municipal stipule bien qu’il s’agit de transformer des locaux en salles de classes. Or Il faut préciser que cet espace libéré correspond au réfectoire actuel, lui même déjà rénové en 2014 (voir plus bas) au cours des travaux précédents.
A ce stade, on ne peut s’empêcher d’évoquer un gaspillage d’argent communal et de subventions,  de pointer une absence de cohérence à long terme dans les projets de la mairie et de perturbations à répétition du fonctionnement de l’école.

Implantation du bâtiment et conséquences :
Le bâtiment viendra empiéter sur une partie de la cour de la maternelle (toute la partie « butte ») et s’en trouvera donc réduite. Elle sera décalée vers l’entrée de l’école (à l’endroit où se trouve les cyprès et le petit chemin menant à la cour).
Dans le futur, s’il se confirme que la cour est vraiment trop petite, il pourra être décidé pour compenser, d’intégrer les espaces verts se trouvant devant l’école.
Les parents d’élèves se sont plaints de l’absence de passage abrité prévu entre l’école
et la cantine, ainsi par temps de pluie, les enfants se mouillerons pour aller manger.
Les parents d’élèves regrettent qu’un préau n’ait pas été prévu dans ce projet.
Par la bouche de l’élu,la mairie répond que le budget ne le permettait pas ?
et que le préau n’a pas été validé ?
Notre commentaire : Par qui ???, voir plus haut le budget prévu.

Concernant les nuisances sonores engendrées sur toute la durée des travaux, un mur
antibruit a été demandé pour que la classe d’Agnès (celle juste en face du chantier) soit le moins perturbée, possible. (Rentrera-t-il dans le budget ???)
Si cela pose trop de problèmes pour les enfants en particulier durant la sieste quotidienne, le déménagement du dortoir dans la salle prévue pour l’ALAE, n’est pas exclu, à contre cœur pour la maîtresse qui, préoccupée par le bien être des enfants, souhaite leur éviter des changements perturbateurs en cour d’année .
Déclaration de l’élu en conclusion: Bien entendu, le chantier sera sécurisé.
Concernant la poussière de chantier et la pollution engendrée, rien n’est dit.

Foreuse en action dans la cour de l’école maternelle. 04.01.2018

Jeudi 4 Janvier 2018 : Ce matin nous avons constaté la présence d’un engin de travaux  commençant des sondages de terrains dans la cour de l’école maternelle l’Ouvière, au milieu de la pinède, pour l’étude des sols.  Le début de la construction du nouveau réfectoire commun aux deux écoles du groupe scolaire de l’Ouvière, implanté pour partie dans la cour de l’école maternelle, est prévu lui, officiellement, pour Mars 2018.

Décembre 2017 : Un doute plane sur l’implantation définitive du réfectoire et des autres équipements prévus (Bassin de rétention et parking enseignant) suite à un certain flou artistique sur lors de la modification N°5 du PLU (Suppression de l’ER175, ER25).
D’autre part, La société du Canal de Provence est-elle au courant ? L’immédiate proximité du canal pourrait faire qu’elle ait son mot à dire…

Apparition du projet de réfectoire commun aux deux écoles (maternelle et élémentaire)
dans les conditions suivantes début 2017

Au final, l’école se retrouve avec 10 classes (+ 1 ULIS) opérationnelles et ouvertes (le dernière en 2016) au lieu de 12, deux ont été supprimées pour être transformées en locaux à destination du centre aéré, très utile au demeurant.
Effectuée avec la validation des associations de parents d’élèves et de l’équipe enseignante, toute cette opération serait presque parfaite, si pendant ce temps par une politique d’urbanisation intense, la commune n’avait pas provoqué un besoin supplémentaire de classes, sans vouloir l’anticiper.
Nous les avions pourtant alerté(voir questions autour d’une urbanisation) .

Résultat : Les trois classes restantes, libérées en 2013, étant déjà ré-ouvertes sous l’affluence des nouveaux Fuvelains,  sont prévus de nouveaux travaux : démolition du réfectoire fraîchement rénové pour le transformer en classes (2 ou 3, nombre exact non encore fixé), construction d’un nouveau réfectoire entre l’école maternelle et l’école primaire.

Source : Texte Modification N°5 du PLU – Notice Page 82 – II 5 Modification des emplacements réservés. 
Point 42. 6 – PLAN 3.3 – suppression de l’ER n°175
Objet et justification :
« ….., les besoins en équipement se sont accrus et notamment les besoins en équipement scolaire. La création d’un nouveau bâtiment pour un restaurant scolaire commun aux deux écoles de l’Ouvière sur la parcelle communale BI 78 à l’emplacement de l’ER 175, permettra de récupérer les locaux actuels de restauration scolaire pour la création de classes supplémentaire en complément du groupe scolaire. »
(Voir décisions concernant le quartier)

Source : Compte rendu Parents d’élèves Fuveau (PEF) Conseil d’école élémentaire Ouvière du 10 février 2017.
« Mr Johan Michelosi (élu municipal, adjoint aux affaires scolaires) nous informe que les prévisions d’effectifs pour la prochaine rentrée (2018) seront supérieures à celles attendues. La construction d’une nouvelle école sur la commune sera nécessaire ….En attendant la nouvelle école (5-6 ans), un projet va être mis en place à l’Ouvière.

Un réfectoire commun maternelle-primaire (mais entrées et salles séparées) de 500 m² est en projet de construction sur la parcelle entre les écoles. Cela permettra de libérer de la place dans chaque école pour quelques classes supplémentaires.
L’équipe enseignante fait part de ses inquiétudes à accueillir des classes supplémentaires, surtout pour les temps de récréation, car la cour n’est pas extensible …

Compte Rendu Conseil Municipal de Fuveau 25 09 2017

Les résolutions qui concernaient notre quartier :
– Rallonge financière pour les travaux de l’école primaires de l’Ouvière
– Approbation de la modification N°5 du PLU
– Accident nocturne aux abords du rond-point du cimetière

Résolution : 3.5 – Rectification – Avenant 1- Marché Maitrise D’Oeuvre Ecole Elémentaire de l’Ouvière:

Aménagements extérieurs, cour école primaire de l’Ouvière (2015)

Concernant la rallonge accordée (+  1 499.22 € HT) pour la maîtrise d’œuvre entre 2013 et 2015 des travaux de l’école Ouvière à Brigitte GALLONI ARCHITECTE DPLG et au bureau d’études BETEREM INGENIERIE, Marc LEVY (élu minorité) s’est offusqué avec véhémence de la façon dont les choses se passent, les accusant de ne pas respecter les procédures légales (avenants, etc..) et de ne pas faire appliquer au contraire des pénalités pour dépassement de budget.
Les élus de la Majorité se sont défendu en expliquant qu’ils s’étaient trompés…. et dans la foulée la résolution a été voté . (Voir article sur travaux école Ouvière)

Résolution : 4.1 – Approbation de la Modification N°5 du Plan Local d’Urbanisme:

Parcelle BM 23 juste à coté du cimetière, que la commune renonce à lotir.

Concernant la modification N° 5 du PLU présentée par l’élu à l’urbanisme : il a été acté suite à la remarque défavorable de la société du Canal de Provence, que la parcelle communale BM 23 était inconstructible et l’abandon pur et simple du lotissement des 6 logements sociaux au profit des seuls jardins partagés qui occuperont une plus grande surface avec interdiction d’utiliser de pesticides, d’un parking supplémentaire, en terre battue drainante et une bande au nord du terrain cédée au département pour les déplacements en « mode doux ».
Conformément à la recommandation du commissaire enquêteur, l’adjoint à l’urbanisme a aussi évoqué la poursuite d’une concertation déjà importante avec les riverains sur le projet du lotissement de 8 logements sociaux chemin Cros du Pont, par une information des riverains sur le projet final avant dépôt du permis de construire.
Jean-François Dubus (élu minorité) a demandé s’il était prévu un autre terrain pour accueillir le lotissement annulé. Il a été répondu que pour l’instant : rien n’est prévu.
Jean-François Dubus a insisté sur l’importance de la concertation avec les riverains et les CIQ pour la réussite de ces projets d’urbanisation. L’adjoint à l’urbanisme a répondu qu’il avait toujours des problèmes avec les projets de logements sociaux.
Une autre élue de la minorité lui a rappelé le temps ou fleurissaient à l’entrée du village des affiches « Non aux logements sociaux, non aux quartiers nord » auxquels il n’était pas lui-même étranger, à l’époque.  (voir projets immobiliers secteur cimetière)

Accident nocturne, rond-point du cimetière:

Traces de l’accident encore visibles, une semaine après. le 30 09 17

Jean-François Dubus (élu de la Minorité) est intervenu également à propos d’un accident grave qui s’est produit, il y a 2-3 jours, en pleine nuit à proximité du rond-point du cimetière. A la suite de quoi il s’est interrogé devant l’assemblée sur la question de savoir si c’est le chantier qui était en cause, si c’est le tracé de la route aux abords du rond-point, ou autre etc…
L’élu à l’urbanisme a répondu qu’il avait donné des instructions et que la courbe d’un virage allait être modifiée sous 48h, que c’était prévu de toute façon, mais qu’il était dommage que l’accident se soit produit avant qu’ils n’aient eu le temps de raboter cette courbe. Mme le maire, elle, savait que les pompiers ont été appelés à 3h54 précisément.

traces de pneus sur le rebord des trottoirs conséquences de courbes mal dessinées.

Tout cela  conforte le CIQ dans sa position officielle : il existe d’importants défauts dans la conception de ce rond-point, malgré son coût faramineux.
(Voir  entrée de ville nord: Ou en est-on ?)

Puis la modification du PLU a été approuvée et votée par les élus de la majorité et tout ce qui en découle est devenu officiel.
Une fois passé le contrôle de la légalité, les permis de construire (Lotissement Cros du pont, Projet Pré de L’Ouvière) vont pouvoir être déposés rapidement.
(Voir modification N°5 du PLU)

 

Conseil municipal de Fuveau : Décisions sur le quartier

Plusieurs décisions ont été prises au conseil municipal du 29 mai 2017, concernant le quartier.

Groupe Scolaire Ouvière

Groupe Scolaire Ouvière

  • Décision N ° 36 prise par Mme le maire, par délégation du Conseil municipal : Désignation de la société CTE Construction avec mission de bureau de contrôle technique dans le cadre de la réalisation d’un restaurant scolaire et de la réhabilitation de locaux (on peut supposer qu’il s’agit de créer des classes supplémentaires) à l’école primaire et maternelle de l’Ouvière pour un montant de 5000,00€.
  • Décision N°  37 :  Désignation par Mme le maire, par délégation du Conseil municipal, de la société BTP consultants 
    Direction Régionale Sud-Est
    Europarc de Pichaury – Bât C6
    1330, rue JRG de la Lauzière
    13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
    Tél. : 04 42 54 54 40
    avec une mission de coordination sécurité, protection de la santé dans le cadre de la réalisation d’un restaurant scolaire et la réhabilitation de locaux à l’école primaire et maternelle de l’Ouvière pour un montant de 4860,00€
    (Voir encore des travaux à l’école primaire de l’Ouvière)
Requalifications des courts couverts du Tennis Club Municipal

Etat de la toiture déjà en 2009

  • Décision N° 38 :   signature, par Mme le maire, par délégation du Conseil municipal, d’un marché public adapté, de maîtrise d’œuvre complète avec MAGNAN Architecture
    NICOLAS MAGNAN
    2, place Francis Chirat
    13002 Marseille
    Tel : 04 91 90 89 90
    et la Société SP2I
    Jean François MENAGER
    90 Rue Stanislas Torrents, 13006 Marseille
    Tel : 04 91 13 81 80
    pour la requalification des deux courts de tennis couverts. Ce marché est conclu à un prix global forfaitaire par application d’un taux de rémunération de maîtrise d’œuvre de 9% sur le coût prévisionnel total des travaux estimé à 800 000,00€.
    soit coût maîtrise d’œuvre : 7 200,00€

Un des élus de la minorité municipale, Marc Levy, conteste le taux de rémunération retenu (9%) trop élevé à ses yeux au regard de la nature des travaux.

Lire la suite
Il manifeste également le regret de n’avoir pas été consulté dans le cadre de la commission ad hoc sur le choix de l’architecte et du bureau d’études,  alors qu’en tant qu’ adhérent du club de Fuveau depuis plus de 15 ans, il connait parfaitement ces terrains, et leur problématique et qu’en tant qu’ingénieur ayant déjà travaillé sur de nombreux projets sportifs, il aurait pu apporter une expertise.
Après l’intervention de la Directrice des services, l’adjointe aux sports, Béatrice Bonfillon-Chiavassa explique que les courts sont surtout refaits, en raison des écoles qui les utilisent.
A ce stade il faut préciser que les écoles utilisent ces courts pour autre chose que pour la pratique du tennis.
De son côté le Tennis Club, en plus des adhérents et de l’école de tennis qui les utilisent, présente une vingtaine d’équipes en compétition chaque année, qui ont elles aussi besoin de ces courts. Or ils ne sont plus aux normes depuis longtemps, ne serait que pour accueillir des compétitions départementales.

Historique de la rénovation des deux terrains couverts :

Traces d’inondations déjà en 2009

La construction de la Halle aux sports remonte aux années 80.
Suite à de nombreuses demandes, en janvier 2010,  le Comité de gestion du Tennis Club de Fuveau faisait état d’une information mairie  qui prévoyait la  remise en état de la halle aux sports:  sols (en mauvais état, faux rebonds), étanchéité de la toiture (flaques d’eau à l’intérieur), isolation (glacière l’hiver, four l’été),  etc.. une étude fut annoncée  en fin d’année 2010 sur la réhabilitation de la Halle. Elle fut effectivement réalisée par un bureau d’étude, coût environ 10 000,00€, mais ne déboucha sur aucun travaux de ce type. A l’époque existait la possibilité d’obtenir d’ importantes  subventions de la Fédération Française de Tennis et du Conseil général.

Le 20 décembre 2015 en Conseil municipal est annoncé, dans les orientations sportives pour 2016, la requalification de la partie ancienne de la halle aux Sports (Partie des tennis couverts).

En Conseil municipal  du 19 décembre 2016 : Il est précisé que la requalification de la partie ancienne de la halle aux Sports (Partie des tennis couverts) consistera en salles de sports plurivalentes comprenant les deux courts de tennis.
Cette opération est alors estimée à 900 000,00€  hors taxes. Elle est proposée étalée sur les exercices 2017 et 2018.
En Conseil municipal du 20 février 2017 il est voté dans le budget de la commune 2017, un montant  de 651 000,00€ comme première tranche pour la réhabilitation de la halle aux sports (Béatrice Bonfillon-Chiavassa)
Pour aboutir en  Conseil municipal du 29 mai 2017, à la désignation d’un architecte. En attendant la suite …